廠房建造工程承包合同

時間：2024-05-05 15:21:24 承包合同我要投稿

相關推薦

廠房建造工程承包合同

　　隨著法律觀念的深入人心，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的廠房建造工程承包合同，希望對大家有所幫助。

廠房建造工程承包合同

　　(甲方)發包人：_____________

　　(乙方)承包人：_____________

　　法定代表人：_____________證書等級：_____________電話：_____________

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造1#廠房建造工程，經雙方協商簽訂合同，合同依據如下：

　　1.1依《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計市場管理規定》去執行。

　　1.2國家及地方有關建筑工程管理法規和規章。

　　1.3建筑建設工程，設計院設計建造施工圖批準文件去執行。

　　2.1本合同建造項目內容：名稱、規模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表：所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工，1#廠房報價如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所發包之工程，為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。

　　2.3乙方保證按工程進度，準時或提前完工交付甲方使用。

　　若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續施工，經雙方協商解決。

　　2.4若乙方無法繼續施工或未能履行合同的建設，甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現場。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能繼續依合同建造，甲方可書面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工，繼續完成乙方未完成的建造工作，甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。

　　(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)

　　3.1本合同建造費，估算為人民幣，甲方需依工程進度和合同要求，準時付款給乙方。

　　付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)發包人按本合同規定的內容，在規定的時間內向(乙方)提交資料及文件，并對其完整性、正確性負責，(甲方)發包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。

　　4.2(甲方)發包人變更委托建造項目、規定、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料較大修改，以致(乙方)承包人需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，(甲方)發包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。

　　4.3在未簽訂合同簽(甲方)發包人已同意，(乙方)承包人為(甲方)發包人所作的各項估計，報價應按收費標準相應支付建造費用。

　　4.4(乙方)承包人應保護(甲方)發包人的知識產權，設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。

　　未經(甲方)發包人同意，(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用于好本合同外的項目。

　　5.1(乙方)承包人應按國家技術規范、標準、規程及(甲方)發包人提出的施工圖要求，進行施工建設，按合同規定的進度要求，提交質量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為__年。

　　6.1在合同履行期間，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)發包人應按本合同規定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。

　　逾期支付每周應承擔支付千分之一的逾期違約金，逾期超過30天時，(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作，并書面通知(甲方)發包人。

　　6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。

　　由于(甲方)圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失，(乙方)承包人除書面通知甲方，并負責采取補救措施外，不承擔任何責任。

　　6.4合同生效后，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。

　　7.1本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構件和設備，都注明其規格、型號、性能等技術指標，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　7.3本合同發生爭執時，雙方當事人應及時協商解決，也可以由當地行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。

　　雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　7.4本合同一式三份，發包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同經雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發包人支付工程質量保證金后生效。

　　7.6本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【廠房建造工程承包合同】相關文章：

廠房工程承包合同范本（精選6篇）02-02

廠房水電工程承包合同04-22